浙江省商品房买卖合同范本(浙江省2008年修改版)



编号:
浙江省商品房买卖合同
(浙江省 2008 年修改版)
浙 江 省 建 设 厅 浙江省工商行政管理局
1
浙江省商品房买卖合同
(编号: 合同双方当事人: 出卖人: 出卖人: 注册地址: 法定代表人: 营业执照注册号: 企业资质证书号: 委托代理人: 邮政编码 : 委托代理机构: 委托代理机构: 注册地址: 法定代表人: 营业执照注册号: 企业资质证书号: 邮政编码: 买受人: 买受人: 【 身份证种类 地址: 【 地址: 邮政编码: 电话: 】姓名: 】姓名: 号码 联系电话: 国籍: 国籍 联系电话: 地址: 联系电话: 联系电话: )
根据 《中华人民共和国合同法》 中华人民共和国城市房地产管理法》 、 《 及其他有关法律、法规之规定,买受人和出卖人在平等、自愿、协商一致
2
的基础上就买卖商品房达成如下协议: 第一条 项目建设依据 出卖人以 编号为 面积为 【 为 】 ,施工许可证号为 第二条 商品房销售的依据 买受人购买的商品房为【 为 为 。 第三条 买受人所购商品房的基本情况 买受人购买的商品房(以下简称该商品房,其房屋平面图见本合同附 件一) ,为本合同第一条规定的项目中的: 第 层,该商品房位于第 月 高 日。 该商品房的设计用途为 。该商品房有阳台 闭式或其他)为 ,属 。 。 该商品房【 】建筑面积共 平方米。其中,套内 结构,层 个,其建筑样式(封闭式、非封 层。 年 月 日至 年 幢 单元 号房,或 层,地下 。建筑层数地上 该商品房土地使用权年限自 或者,现售商品房备案机关为 】商品房。预售商品房批准机关 ; ,备案号 , 预售许可证号为 方式取得位于 、 。 该地块总土地 的地块的建设用地使用权。载明该建设用地使用 。 。建设工程规划许可证号 。
权来源的批准文件或合同是
出 卖 人 经 批 准 , 在 上 述 地 块 上 建 设 商 品 房 ,
该商品房相关节能措施、保温工程保修期等信息说明:
3
建筑面积
平方米,应分摊的共有建筑面积
平方米(应
分摊的共有建筑名称及建筑面积清单见本合同附件二) 。 除上述商品房买卖外,有出售(或赠送、出租等)车位、车库、绿地 或其他物业的,有关该物业买卖、赠与、租赁合同事项,双方另行约定于 本合同附件三。 第四条 建筑区划内相关物业归属的约定 在该商品房所在的建筑区划内,出卖人建设物业服务用房 方米,坐落 ,属于业主共有。 平
下列物业属于出卖人所有,出卖人可以另行出售、附赠或者出租,其 他道路、绿地、场所、设施、房屋,属于业主共有。
  1、车位,
  2、车库,
  3、 。 。
城镇公共道路、城镇公共绿地,及依照有关规定、合同约定需要移交 政府相关单位管理的物业,不属前款约定范围。 第五条 计价方式与价款 出卖人与买受人约定按下述第 币单位人民币) :
  1、按建筑面积计算,该商品房单价为每平方米 元,总价款 元。 种方式,计算该商品房价款(货

  2、按套内建筑面积计算,该商品房单价为每平方米 元,总价款 元。

  3、按套(单元)计算,该商品房总价款为 元。
  4、 。
按照物业管理有关法规、规章规定,需要交纳新建物业专项维修资金 的,首期交纳标准为
4
元/平方米(以相关部门确定并经
当地政府批准后公布的标准为准) 该款项未包含在本条约定的总价款中, 。 由出卖人统一代交,在物业交付时向买受人收取。 第六条 面积确认及面积差异处理 合同约定面积与产权登记面积有差异的,以产权登记为准。
  1、当事人选择【 】 (本条款中均简称面积)作为计价方式
时,商品房交付后,产权登记面积与合同约定面积发生差异, 双方同意 按以下方式处理: ①面积误差比绝对值在 3\\%以内(含 3\\%)的,据实结算房价款。 ②面积误差比绝对值超出 3\\%时,买受人有权退房。 买受人退房的,出卖人在买受人提出退房之日起 受人已付款退还给买受人, 并按 日内将买 利率付给利息。
买受人不退房的,产权登记面积大于合同面积时,面积误差比在 3\\% 以内(含 3\\%)部分的房价款由买受人补足;超出 3\\%部分的房价款由出卖 人承担,产权归买受人。产权登记面积小于合同登记面积时,面积误差比 绝对值在 3\\%以内(含 3\\%)部分的房价款由出卖人返还买受人;超出 3\\%部 分的房价款由出卖人双倍返还买受人。 面积误差比= 产权登记面积-合同约定面积 合同约定面积 种方式处理: ×100\\%

  2、当事人选择按套计价的,商品房交付后,产权登记面积与合同约 定面积发生差异, 约定按下列第 ①交付的房屋套型与设计图纸一致,相关尺寸误差不超过附件一房屋 平面图上标示的误差范围的,总房价款不变。 ② 第七条 付款方式及期限 买受人按下列第
  1、一次性付款
  2、分期付款 种方式按期付款: 。 。 。
5

  3、其他方式 第八条 买受人逾期付款的违约责任 买受人如未按本合同规定的时间付款,按下列第
  1、按逾期时间,分别处理(不作累加) 。 ① 逾期不超过
。 种方式处理:
日, 自本合同规定的应付款期限之第二天起至实
际全额支付应付款之日止,买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 的违约金,合同继续履行; ②逾期超过 受人按累计应付款的 日后,出卖人有权解除合同。出卖人解除合同的,买 \\%向出卖人支付违约金; 出卖人愿意继续履行合 (该
同的,合同继续履行,自本合同规定的应付款期限之第二天起至实际全额 支付应付款之日止, 买受人按日向出卖人支付逾期应付款万分之 比率应不小于第①项中的比率)的违约金。 本条中的逾期应付款指依照本合同第七条规定的到期应付款与该期 实际已付款的差额;采取分期付款的,按相应的分期应付款与该期的实际 已付款的差额确定。
  2、 第九条 交付期限及条件 出卖人应当在 品房交付买受人使用:
  1、建设工程经竣工验收合格,并取得建设工程竣工验收备案证明;
  2、取得法律、行政法规规定应当由规划、公安消防、环保等部门出 具的认可文件或准许使用文件;
  3、用水、用电、用气、道路、 用的基本条件;
  4、 卖人可据实予以延期: 。 但如遇到下列特殊原因,除双方协商同意解除合同或变更合同外,出 等,具备商品房正常使 年 月 日前,将符合下列各项条件的商
6

  1、遭遇不可抗力,且出卖人在发生之日起
  2、 第十条 出卖人逾期交房的违约责任
内告知买受人的。
除本合同第九条规定的特殊情况以外, 出卖人如未按本合同规定的期 限将该商品房交付买受人使用,按下列第
  1、按逾期时间,分别处理(不作累加) 。 ①逾期不超过 日, 自本合同第九条规定的最后期限的第二天起至 实际交付之日止,出卖人按日向买受人支付已交付房价款万分之 的违约金,合同继续履行; ②逾期超过 日后,买受人有权解除合同。买受人解除合同的, 天内退还全部已付购 \\%向买受人支付违约金;买受人 出卖人应当自买受人解除合同通知到达之日起 房款,并按买受人累计已付购房款的 种方式处理:
要求继续履行合同的,合同继续履行,自本合同第九条规定的最后交付期 限的第二天起至实际交付之日止, 出卖人按日向买受人支付已交付房价款 万分之
  2、 第十一条 规划设计变更的约定 经规划设计单位同意、规划行政主管部门批准的规划设计变更,导致 下列情形(一般为影响到买受人所购商品房质量或使用功能等)之一的, 出卖人应当在有关部门批准同意之日起 10 日内,书面通知买受人:
  1、该商品房结构形式、户型、空间尺寸、朝向变化。
  2、 买受人有权在通知到达之日起 15 日内作出是否退房的书面答复,未 按期作出书面答复的,视同接受变更。出卖人未在规定时限内通知买受人 的,买受人有权退房。 买受人退房的, 出卖人须在合同解除之日起 还给买受人,并按
7
(该比率应不小于第①项中的比率)的违约金。
天内将买受人已付款 利率(不低于买
受人购房贷款利率)付给利息;买受人不退房的,双方应当在通知到达之 日起 日内另行签订补充协议。
第十二条 交接 商品房达到交付使用条件后, 出卖人应当书面通知买受人办理交付手 续。 双方进行验收交接时, 出卖人应当出示本合同第九条规定的证明文件, 并签署房屋交接单。在签署房屋交接单前,出卖人不得拒绝买受人查验房 屋。所购商品房为住宅的,出卖人还需提供《住宅质量保证书》和《住宅 使用说明书》 。出卖人不出示证明文件或出示证明文件不齐全,买受人有 权拒绝交接,由此产生的延期交房责任由出卖人承担。 商品房交付使用时,买受人对房屋及装修质量,公共设施、设备质量 提出异议的,出卖人应当给予解释和说明,仍不能达成一致意见的,双方 委托 付和结算约定为 。检测结果为 合格的, 出卖人书面通知的交付日期视为交付; 检测单位提出返修意见的, 出卖人应当按要求返修,并承担赔偿责任。 由于买受人原因,未能按期交付的,双方同意按以下方式处理: 进行质量检测。 双方对检测费用垫
第十三条 抵押与相关债权债务 与本合同商品房有关的土地使用权及在建工程存在抵押情形的, 出卖 人将相关情况 (登记机关、 抵押当事人、 债务人、 被担保的主债权的数额、 登记时间等)告知如下: 。
8
出卖人保证销售的商品房没有产权纠纷和债权债务纠纷。 因出卖人原 因,造成该商品房不能办理产权登记或发生债权债务纠纷的,由出卖人承 担全部责任。 。 第十四条 出卖人关于装饰、设备标准承诺的违约责任 双方将该商品房的装饰、设备标准约定于本合同附件四,如为精装修 房,双方应当约定装修使用的主要材料和设备的品牌、产地、规格、数量 等内容。 出卖人交付的商品房,应当符合约定的装饰、设备标准。达不到约定 标准的,出卖人补偿装饰、设备差价,并承担违约责任如下: 。 第十五条 出卖人关于基础设施、公共配套建筑正常运行的承诺 出卖人承诺与该商品房正常使用直接关联的除第九条已经约定为交 付条件外的下列基础设施、公共配套建筑,按以下日期达到使用条件:
  1、
如果在规定日期内未达到使用条件,双方同意按以下方式处理:
  1、
第十六条 关于产权登记的约定 购买商品房,当事人可以申请预告登记。就该商品房预告登记有关事 项,当事人约定于附件五。 出卖人负责办理土地使用权初始登记,取得《土地使用权证书》或土 地使用权证明。出卖人负责申请该商品房所有权初始登记,取得该商品房
9
《房屋所有权证》 。 出卖人承诺于 品房转移登记。 出卖人不能在前款约定期限内交付权属证书, 双方同意按照下列约定 处理:
  1、约定日期起 按已付房价款的
  2、约定日期起 证明的,双方同意按下列第 日内,出卖人交付权属证书或登记证明的, ‰承担违约责任; 日以后,出卖人仍不能交付权属证书或登记 项处理: 日内将买 年 月 日前,取得前款规定的土地、 房屋权属证书,交付给买受人。买受人【自行】 【委托出卖人】办理该商
①买受人退房, 出卖人在买受人提出退房要求之日起 受人支付已交付房价款 ‰的违约金。 ‰的违约金。
受人已付房价款退还给买受人,并自约定日期至实际退款日止,按日向买 ②买受人不退房, 出卖人自约定日期至实际交付权属证书或登记证明 之日止,按日向买受人支付已交付房价款 建筑区划内依法或依照约定属于全体业主共有的公共场所、 共用设施 和物业服务用房等房屋, 由出卖人在申请房屋所有权初始登记时一并申请 登记。商品房交付时,出卖人应当将登记相关信息书面告知买受人。 第十七条 《消费者权益保护法》实施办法规定的退房情形 凡符合《浙江省实施<中华人民共和国消费者权益保护法>办法》第 二十八条第一款退房条件要求退房的,买受人可以选择按该《办法》第二 十八条第三款或本合同约定的办法进行处理。 第十八条 保修责任 商品房实行保修制度。有关该商品房主要的保修范围、保修期限和保 修
 

相关内容

《浙江省商品房买卖合同示范文本》

  编号:浙 F1-2008-1 ●本示范文本及条文说明, 在房地产开发企业售楼处公开展 示,供当事人阅读 ●本示范文本制订后新发布实施的法律政策, 可向当地主管 部门咨询浙江省商品房买卖合同示范文本浙 江 省 建 设 厅 浙江省工商行政管理局2008 年 12 月 8 日1浙江省商品房买卖合同示范文本合同双方当事人: 出卖人: 出卖人: 注册地址: 法定代表人: 营业执照注册号: 企业资质证书号: 委托代理人: 邮政编码 : 委托代理机构: 委托代理机构: 注册地址: 法定代表人: 营业执照注册号 ...

商品房买卖合同范本

  青岛市房地产买卖合同 青岛市房地产买卖合同青岛市房屋土地资源管理局 青岛市房屋土地资源管理局 青岛市工商行政管理局 青岛市工商行政管理局 二○○三年三月 ○○三年三月 制定1特 别 告 知一、本合同是青岛市房屋土地资源管理局、青岛市工商行政管理局根据《中华人民共和 国合同法》和《青岛市房地产转让办法》共同制定的示范文本,当事人可以约定采用,或参 照示范文本订立买卖合同。 二、除房地产开发企业预售、出售商品房、公有住房出售外,其余房地产买卖均可适用 本合同。 三、 合同内的空格由买卖双方当事人商定 ...

商品房买卖合同范本

  1、本合同文本为示范文本,也可以作为签约使用文本。签约之前,买受 人应当仔细阅读本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地 房地产开发主管部门咨询。 2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。 3、为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行, 供双方自行约定货补充约定。双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、增 补或删减。合同签订生效后,未被修改的文本印刷文字视为双方同意内容。 4、本合同中涉及到的选择、填写内容以手写项为优先。 5、对合同文本【】 ...

商品房买卖合同范本

  来自 51 商机网(www.5137.cc)商品房买卖合同范本来源:法律快车 http://www.lawtime.cn 作者:商品房买卖合同范本 第一条项目建设依据。 出卖人以方式取得位于、编 号为的地块的土地使用权。【土地使用权出让合同号】 【土地使用权划拨批准文件号】【划拨土地使用权转让批准文件号】为 。 该地块土地面积为,规划用途为 \\_\\_,土地使用年限自年月日至 年月日。 出卖人经批准,在上述地块上建设商品房,【现定名】【暂定名】 。建设工程规划许可证号为,施工许可证号 为。 ...

新商品房买卖合同范本

  新商品房买卖合同范本 (一)(2006-04-14 16:57:21) 分类:房产交易合同文本和税费种类商品房买卖合同说明 1、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前,买受人应当仔细阅读 本合同内容,对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产开发主管部门咨询。 2、本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋。 3、为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空白行,供双方自行约 定或补充约定。 双方当事人可以对文本条款的内容进行修改、 增补或删减。 合同 ...

2008版劳动合同范本

  http://www.zx001.com.cn 提供资料来源2008 版劳动合同范本编号: 甲方(用人单位) 单位名称: 经济性质: 法定代表人: 地址: 电话: 邮政编码:乙方(劳动者) 姓名: 性别: 年龄: 身份证号码: 学历: 职称: 家庭住址: 电话: 邮政编码:备注:甲方在其签定本劳动合同之前,应当由其出示提供合法用更多资料请访问 www.zx001.com.cnhttp://www.zx001.com.cn 提供资料来源工主体资格证明,及真实的主体概况资料。不得对其人员数量、财务 ...

江苏省商品房买卖合同范本

  编号:商 品 房 买 卖 合 同江 苏 省 建 设 厅监制江苏省工商行政管理局-1-商 品 房 买 卖 合 同 说 明1、本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本。签约之前, 买受人应当仔细阅读本合同内容, 对合同条款及专业用词理解不一致 的,可向当地房地产开发主管部门咨询。 2、 本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房 屋。 3、为体现合同双方的自愿原则,本合同文本中相关条款后都有空 白行,供双方自行约定或补充约定。双方当事人可以对文本条款的内 容进行修改、增补或删减。合同签 ...

江苏省商品房买卖合同示范文本

  江苏省商品房买卖合同示范文本编号:GF-2000-0171 商 品 房 买 卖 合 同 江苏省建设厅 江苏省工商行政管理局 商品房买卖合同须知 一、 本合同由中华人民共和国建设部和国家工商行政管理局制定, 江苏省建设厅和省工 商行政管理局监制,适用于苏州市市区范围内(不包括苏州工业园区)所有由房地产开发企 业自行开发建设并出售的商品房。 二、 商品房买卖合同由买卖双方在专用场所通过因特网在线签约, 确认后由买受方设置 唯一密码,密码一经确定单方将不能自行更改合同内容。合同经网上备案后,房产管理部 ...

商品房买卖合同范本(四川省适用)

  CH-01-0605合同编号:商品房买卖合同出卖人:买受人:四川省建设厅 四川省工商行政管理局说明1,本合同文本为示范文本,也可作为签约使用文本.签约之前,买受人应当仔 细阅读本合同内容,应当特别仔细审阅其中具有选择性,补充性,填充性,修改性 的内容.对合同条款及专业用词理解不一致的,可向当地房地产主管部门咨询.该 示范文本由四川省建设厅和四川省工商行政管理局共同制订. 2,本合同所称商品房是指由房地产开发企业开发建设并出售的房屋. 3, 签订前, 出卖人应当向买受人出示商品房预售许可证及其他有 ...

安徽省关于加强商品房买卖合同格式条款备案的通知

  安徽省工商行政管理局 文 件 安徽省住房和城乡建设厅工商合字[2010]75号关于加强《商品房买卖合同》 关于加强《商品房买卖合同》格式条款备案工作 的通知各市工商行政管理局、住房和城乡建设委员会、房地产管理局: 为进一步加强全省房地产市场监管,规范商品房买卖行为,减少和 避免商品房买卖合同纠纷,切实维护合同当事人的合法权益,促进全省 房地产市场健康发展,根据《中华人民共和国合同法》《安徽省合同监 、 督条例》等有关法律、法规的规定,现就加强《商品房买卖合同》格式 条款备案工作有关问题通知如下: ...

热门内容

真正的英雄精品教学设计

  古城中学集体备课记载薄课目 语文 上课时间 课题 真正的英雄 所属 单元 第五 单元 组 七年 别 级组 于希奎 主备人课后记载时间 课堂教学设计 个人调整意见教学目标:1、培养探索精神,学习宇航员的优秀品质和高贵精神。 2、加强朗读,把握文章内容,体味文章感情。 3、主动探究演讲词的主题及特点。教学重点: 教学难点: 教学思 路设计:加强朗读,把握文章内容,体味文章感情 主动探究演讲词的主题及特点 教无定法,贵在得法。教学过程是学生文本教师三者对话 的过程,应“以人为本,以学定教”。我在设计这 ...

外语培训新年个性方案

  外语培训新年个性方案   英语学习的目的各不相同,有为了提高口语的,有为了提高写作的,还有为了考证的,以至于选择学习英语的学习班、培训机构也各有不一。选择合适的自己的培训班,使英语学习事半功倍,达到最佳的效果。为此,笔者采访了华浦教育、英豪教育、凯恩英语培训、自力进修学校等培训机构,“搜刮”最详尽的培训信息,为读者设计个性化的外语培训方案。  英语培训类从零开始学英语  【英语基础比较差,基本上处于刚入门或者起步阶段,甚至需要从A、B、C、D入手,追求听说读写全面发展。】  ■昂立零起点英语 ...

施工员必读

  施工员经验施工现场“七成多、八成少,九成就能当领导”的话,其实颇有点自嘲的意思。干了几年施 工,还是很有些体会,当是抛砖引玉吧。 谈我的一些施工体会与大家共同学习。 技术员在工地该干些啥? 前一段有四个学工民建的大学生应聘到我们单位,他们信心很大同时又很实际,跟我说 了许多远大理想和抱负也委婉讲了对薪酬的稍稍不满,我告诉他们:干好自己的工作,如果 想吃这一碗饭,就要静下心来,多看、多问、多长个心眼,你可以把这一段经历当作跳板, 但不能把工作不当回事。允许你不懂,但不允许你不懂时不问,自做主张。 ...

山东省高院合同纠纷意见

  合同纠纷审判实践中的若干疑难 山东省高级人民法院民二庭 为加强对商事审判中疑难问题的研究,统一认识,2008 年 3 月 25 日至 26 日, 山东省法院商事审判研究小组在济南召开 2008 年第一次会 议。省法院李勇副院长出席会议并讲话,省法院审判委员会专职委员冷 绍民,省法院立案庭、民一庭、民三庭、民四庭、审监庭、研究室(审 委办)等相关部门的负责人,全省部分中 院的分管院长、商事审判庭 庭长及部分基层法院的代表参加了会议。 会议针对商事审判中有关合同 法、担保法、公司法和破产法的若干疑难 ...

“王老吉”凉茶创意策略案

  “王老吉 凉茶创意策略案 王老吉”凉茶创意策略案 王老吉 行业:食品饮料 案例类型:创意 媒体类型:电视 策划执行单位:广州智在广告 实施时间:2006 实施地点:全国性 案例来源:实战广告案例第三辑-创意卷 案例简介 案例类型:创意类 广 告 主:广东加多宝饮料食品有限公司 实施时间:2006 年 实施范围:全国 核心策略:围绕品牌核心概念在制作和执行上升级为更潮流和时尚的表现形式 创 新 点:传统品牌的时尚化转变 好的创意一定需要好的执行来加分,王老吉对于执行环节的严谨态度在这里再次得到体 ...