外保温施工合同样板



外保温施工合同 外保温施工合同 施工
订地点: 订地点: 甲方(发包方) :河南领秀置业有限公司 乙方(承包方) : 甲方将其承建的金秀名典 1#,2#,3#综合楼保温工程由乙方承 包施工,为明确双方职责,经双方充分协商,达成如下协议: 一,工程地点 开封市周天路以南,金明汽车站以西 二,工程承包范围及内容 工程承包范围及内容 承包 1,外墙外保温 采用 40 厚膨胀聚苯板,具体做法《钢筋混凝土墙保温做法》 05YJ3-1-C 2,坡屋面 采用 3,平屋面 采用 50 厚挤塑聚苯乙烯塑料板,具体做法见 05YJ-屋 4 三,工期要求 1,随工程砌体工程施工及甲方下发书面通知要求工期进行. 2,根据甲方总体进度计划,月进度计划及周进度计划,乙方必须按 期完成施工任务. 4,乙方施工完毕后应加强自检,不合格应及时进行返工,合格以最 终相关单位验收通过为止,如果因此影响下个工序交接,每楼号每延 误一天工期向甲方支付 1000 元的违约金。
四,质量标准 1,乙方应严格按照设计图纸(包括设计变更等相关内容) ,甲方的 施工组织设计中的相关要求及现行国家建筑施工规范标准进行施工; 2, 质量须达到 《国家行业标准外墙外保温工程技术规范 JG144-20
  04》 标准的质量合格要求; 3,符合甲方及监理单位的质量要求. 4,验收办法: A,工程施工及验收办法严格执行《国家行业标准外墙外保温工 程技术规范 JG144-20
  04》执行. B,质量等级:合格. C,质量等级经上级质监部门,甲方,监理单位及施工单位验收, 若达不到合同规定标准,由乙方无偿返修,达到合同约定质量等级后 方可验收. 五,合同价款 1,单价:综合单价: 64 元/?(大写:陆拾肆元/?) . 2,本综合单价包括:人工费,机械费,材料费,材料试验费,运输 费,税金,材料损耗,工程检测费及施工人员保险费等费用. 3,此价款已包括物价变动及政策性调价因素的费用,按合同工期要 求及相关工期指令而发生的赶工费,施工结算严格按照合同价款执行, 不再调整. 六,材料供应 1,材料采购,供应必须执行乙方在施工方案中的承诺要求. 2,乙方施工前必须向甲方提供施工样品,现场施工实际材料质量不 得低于样品标准.
3,不合格的材料,产品严禁进场,否则,产生的返工或其他损失 由乙方负责. 4,外墙外保温施工所用的各种材料必须符合现行相关的国家规范 (标准)要求及设计图纸要求和招标文件的要求,且需经河南省相关 主管部门认证. 七,甲方责任 1,负责统一协调与其他施工单位的关系; 2,在乙方进场前,清除施工现场内影响乙方施工的障碍; 3,负责向乙方进行图纸,技术,安全交底. 4,组织和配合质检及有关部门,监督检查工程质量,及时签认分部 工程质量验收,办理设计变更和其它必要的工程签证管理工作; 5,工程进行中隐蔽工程或中间工程需验收时,乙方提前 4 小时通知 甲方,甲方应及时与工程监理确认批准; 6,按本合同约定向乙方支付货款. 八,乙方责任 1,向甲方提供符合本工程实际,切实可行的施工方案. 2,乙方必须自行按合同约定期限完成施工工作(不可抗力或甲方因 素除外) ,否则甲方有权解除合同. 3,负责提供施工人员的安全帽等个人防护用品,保证所有操作人员 持证上岗,遵守甲方及土建施工方的各项规章制度,适用相关罚则. 4,如监理对质量提出异议,乙方应无条件返工,工程竣工后 15 日 内,向甲方报送完整竣工图,技术资料及工程保修书各四套. 5,施工中如出现因乙方自身因素造成质量事故情况的,其损失由乙 方负责,并由乙方承担由此而给甲方造成的损失.
6, 乙方在施工过程中应加强工人的安全教育, 如施工过程中发生人身伤亡事 故等安全事故,由乙方自己负责. 7,甲方因质量或工期问题向乙方提出三次书面警告后,甲方有权 解除合同,由此而产生的所有损失,均由乙方承担. 8,交付合格的产品,并对质量问题负责,包括后期维护和质保期. 9,乙方不得将自己承包的工作量转包,否则甲方有权对乙方的转 包行为处以转包款贰倍的处罚. 10,乙方在每次支付工程款前必须确保已完成的工程现场评价合 格. 11,乙方在保修期内无偿履行保修义务,否则甲方有权拒付工程保 修款. 12,乙方在承包施工过程中必须服从施工现场协调,凡施工质量, 进度不符合甲方要求且短期内无明显改进时,甲方有权将乙方所承包 项目调整给其他施工能力强的单位承担施工(已施工完成且验收合格 的工程量按实际验收结算,验收不合格工程量不予计算且乙方要承担 返工维修费) . 九,工程结算与付款方式 1, 工程结算: 洋房区五 5 层以下全部施工完成付至已完工程款 60\%, 全部施工完成付至总价款的 70\%, 现场拉拔实验完成乙方向甲方提供合 格的实验报告后付至总价款的 85\%. 2,工程资料齐全,竣工验收备案合格后一个月内,双方核算工程 量完毕后,甲方支付至总价款的 95\%. 3,甲方留存总工程款的 5 \%作为质保金,保修期遵照国家或河南 省相关规定(无相关规定时保修期按壹年计算) ,从工程竣工验收合格
之日起计算,保修期满后 30 日内支付. 十,争议的解决及违约责任 争议的解决及违约责任 双方在履行合同的过程中发生争议,可通过协商解决,协商不成 可诉至合同签订地法院.违约方按照合同法的有关规定承担违约责任. 十一,其它 1,本合同经双方签字并盖章后生效,甲方必须由项目经理签字或 有项目经理的书面授权,并加盖集团公司合同专用章,如盖其他章本 合同不生效; 2,合同协商解除时,双方应在本合同上签字确认; 3,本合同一式肆份,甲方执叁份,乙方执壹份,具有同等法律效 力.
甲方: 法定代表人: 代理人: 联系方式: 年 月 日
乙方: 法定代表人: 代理人: 联系方式: 年 月 日  

相关内容

外保温施工合同样板

  外保温施工合同 外保温施工合同 施工订地点: 订地点: 甲方(发包方) :河南领秀置业有限公司 乙方(承包方) : 甲方将其承建的金秀名典 1#,2#,3#综合楼保温工程由乙方承 包施工,为明确双方职责,经双方充分协商,达成如下协议: 一,工程地点 开封市周天路以南,金明汽车站以西 二,工程承包范围及内容 工程承包范围及内容 承包 1,外墙外保温 采用 40 厚膨胀聚苯板,具体做法《钢筋混凝土墙保温做法》 05YJ3-1-C 2,坡屋面 采用 3,平屋面 采用 50 厚挤塑聚苯乙烯塑料板,具体做 ...

建业桂园样板间装修工程施工合同

  建业桂园样板间装修工程施工合同发包方(甲方) :建业住宅集团(中国)有限公司 承包方(乙方) :河南君行装饰工程有限公司 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑装饰工程施工合同示范文本》的规定,结 合本工程具体情况,双方达成以下协议: 第1条 条 工程概况 1.1 工程名称:建业桂园样板间装修工程 1.2 工程地点:建业桂园三号楼三单元一楼西户 1.3 承包范围:样板间装修工程 1.4 承包方式:包工包料 1.5 工期:本工程自 2005 年 3 月 25 日开工, 于 2005 年 4 月 ...

刑法诉讼委托开发建设施工合同纠纷

  萨发生反对萨芬撒反对萨芬萨范 德萨范德萨反对萨芬 撒旦飞萨芬撒旦撒大幅度萨芬撒委托开发建设施工合同纠纷1、委托开发。2002 年 6 月 6 日,某县人民政府与江西圳昌公司投资实业公 司(下称圳昌公司)签订《县政府大院开发建设合同书》约定,由圳昌公司开发建 设该县政府大院。2002 年 6 月 8 日,圳昌公司向该县人民政府出具授权书,委 托圳业公司全权负责该项目的开发、建设。2、施工建设。2002 年 6 月,圳业公司先后与江西省国利建筑工程公司(下 称国利公司)签订三份《建设工程施工合同》及 ...

100822中标通知书下发后而不签订施工合同的法律处理依据

  中标通知书下发后而不签订施工合同 的法律处理依据一、招标投标方面的法规依据 (一) 《中华人民共和国招标投标法》第四十六条规定“招标人 和中标人应当自中标通知书发出之日起三十日内, 按照招标文件和中 标人的投标文件订立书面合同。 招标人和中标人不得再行订立背离合 同实质性内容的其他协议。招标文件要求中标人提交履约保证金的, 中标人应当提交。 ” (二) 《工程建设项目施工招标投标办法》 (七部委 30 号令)第 六十二条规定“招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起 30 日 内按照招标文件和中 ...

铁道部关于发布《铁路建设工程施工合同(示范文本)》的通知(铁建(1998)25号,1998年3月3日)

  铁道部关于发布《铁路建设工程施工合同(示范文本) 》的通知铁建(1998)25 号 (1998 年 3 月 3 日) 铁道部部属各单位: 为适应铁路建设的改革和发展,加强铁路建设工程施工合同规范化、法制化管理,依法 进行工程承发包,保护当事人的合法权益和国家利益,现发布《铁路建设工程施工合同》示 范文本,并就有关事项通知如下: 一、 铁路建设工程施工合同示范文本是供铁路建设工程承发包双方签订施工合同的标准 文件,适用于铁道部独资或控股的铁路新建、改(扩)建大中型建设项目,小型和多种经营 等建设项 ...

施工合同

  GF?1999?0201建设工程施工合同中华人民共和国建设部 国家工商行政管理局 一九九九年十二月1制定第一部分协 议 书发包人(全称): 承包人(全称): 依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规、遵循 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工项协商一致,订立本合同。 第一条 工程概况工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件1) 工程立项批准文号: 资金来源: 第二条 工程承包范围承包范围: 第三条 合 ...

合同样本

  北京市劳动合同样本(固定期限) 北京市劳动合同样本(固定期限)使 用 说 明一、本合同书可作为用人单位与职工签订劳动合同时使用。 二、 用人单位与职工使用本合同书签订劳动合同时, 凡需要双方协商约定的内容, 协商一致后填写在相应的空格内。 签订劳动合同,甲方应加盖公章;法定代表人或主要负责人应本人签字或盖章。 三、经当事人双方协商需要增加的条款,在本合同书中第二十一条中写明。 四、当事人约定的其他内容,劳动合同的变更等内容在本合同内填写不下时,可 另附纸。 五、本合同应使钢笔或签字笔填写,字迹清 ...

合同样本

  工程合同甲方:乙方: 甲乙双方按照《中华人民共和国经济合同法》、《建筑安装工程承包合同条例》及《有线 电视系统工程技术规范》的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下协议: 一、本工程采取工程总承包方式,即甲方按合同规定时间、金额、付款。 二、本工程采取总承包方式,如工程数量发生变化(正负调整不超过项目总点数的 5\% 5\%),工程 价格不变。 三、合同总额 本合同总金额为人民币:伍万陆仟玖佰肆拾元整,即人民币:¥.00 元整。其费用包括: ¥ 设备材料费、安装测试系统保证及督导费、施工费、系统 ...

合同样板

  国内采购合同甲方: 乙方:广州市联艺藤厂 根据《中华人民共和国合同法》 ,经双方协商一致,签订本合同。 一、货名称及规格型号、数量、价格等: 货名称及规格型号、数量、价格等:货物价格为工厂交货价,不含税(如甲方需要乙方开具发票,乙方按交货价的 5\%税率提供普通发 票给甲方,税款甲方支付。 ) 二、货物质量要求: 货物质量要求: 1、乙方提供的货物必须符合中华人民共和国国家颁布国家的或行业标准。 2、乙方提供的货物必须是全新的,且进货渠道合法。 三、交货及验收: 交货及验收: 1、交货地点:佛山 ...

合同样板

  ########合同书项目名称: 委托方: 承担方:# # #签订日期:年月日甲方: 乙方:现就甲方所委托的 设计总费用:设计事项,元;乙方接受设计委托,就委托设计事项,双方经协商一致,并依据《中华人民共和国合同法》 ,签订本合同,双方承诺信守执行:一、委托事项 二、付款方式 1. 甲方需在合同签订之日起两个工作日内将委托设计总费用的%付给乙 方,原则上,乙方收到甲方的款项后作为设计的开始时间。 2.设计完成后,甲方需在三天内签名或盖章确认或者第三方在场的情况下以当 面口头确认,确认后甲方应立即 ...

热门内容

《说真话、抒真情》作文导学案

  《说真话、抒真情》作文导学案 说真话、抒真情》作文导学案 姓名 班级 学习目标 1、了解说真话、抒真情是写作的基本要求; 2、学会在写作中说真话、抒真情。 学习重点: 说真话,抒真情 学习过程: 一、预习导学学号二、比一比,说一说 认真阅读《妈妈回来了》和《入学后二三事 》两篇文章,从“情”的角度,比较一下, 看看哪一篇写得好?在选材上什么特点? 1、妈妈回来了 前段时间,妈妈去杭州学习,去了好长时间,可能有一个月吧。今天,妈妈终于从杭州 回来了, 我非常高兴! 因为妈妈的怀抱很暖和, 因为妈妈 ...

1-2-SMT发展动态与新技术介绍[1]

  第一部分 SMT发展动态与新技术介绍顾霭云电子组装技术的发展 随着电子元器件的小型化,高集成度的发展,电子组装 技术也经历了以下几个发展阶段: 手工( 50年代) → 半自动插装浸焊( 60年代 ) →全自动插装波峰焊( 70年代) → SMT( 80年代) → 窄间距SMT( 90年代) → 超窄间距SMT 据飞利浦公司预测,到2010年全球范围插装元器件 的使用率将下降到10\\%,SMC/SMD将上升到90\\% 左右. SMT是电子装联技术的发展方向,SMT已成为世 界电子整机组 ...

进件方式

  一、行职业: 银行业,保险业;证券,基金业;国家党政机关;军事机关;公用事 业单位;全国性电信业;医院(一级以上医院,不包括私立医院或诊 所) ;高等院校及科研机构(民办招生办不可) ;中小学校(不包括各 类武术,烹饪,外语培训学校) ;会计师,律师事务所;传媒业;酒 店(四星级以上)传媒传媒业,电视台,报纸杂志 须提供身份证+工作证明(名片或胸卡或工作证明或劳动合同等) 二、绩优企业: 1.全球的五百强或沪深上市公司(网上可查) 2.绩优企业名单卡友帮社区 a.一般员工以上及满足一定条件的一线 ...

写作范例

  写作范例 注意:网页上传过程中可能会出现一点格式上的差错! 写作转发文件 根据下列文件起草一份转发通知,要求下级机关做好该文件所布置的工作。 写作要求:内容要明确,中心要突出;格式要正确,写法要规范(可只写标题、主送机关、正文、发文 机关和发文时间几个项目);语言要准确、简明、得体,书写要清楚。 ?如何写转发通知?? 关于坚决取缔非法演出团体严厉打击色情淫秽表演活动的紧急通知 文办发(2003)20 号 各省、自治区、直辖市文化厅(局),新疆生产建设兵团文化局: 在当前举国上下同心协力抗击非典型 ...

时效抗辩权的放弃(黄承军 四川省开江县人民法院)

  时效抗辩权的放弃 黄承军 四川省开江县人民法院 上传时间:2007-12-13 甲厂于 2004 年 3 月在乙信用社借款 3 万元,借款期限为 3 个月,还款期限届满后,乙 信用社一直未主张权利。2007 年 3 月乙信用社的工作人员向甲厂催收贷款,因甲厂的法定 代表人丙不在,乙信用社的工作人员就对甲厂的办公室主任丁说: “现在信用社正在清账, 看是否有信贷员私自收贷,核实一下债权的存在。 ”丁听后,就在催款通知书上签了字。乙 信用社次日即向法院起诉,要求甲厂偿还贷款。 对于本案的处理产生了分 ...