土建工程合同范本(转载)



土建承包合同 来源: 作者: 甲方: (建设单位) 乙方: (施工单位) 甲方将坐落在 (地址) 的 (工程名称) 土建工程承包给乙方施工.在招投标的基础上,经双方协商制定以下条 款 供双方共同遵守: 第一条 工程内容:(除了写明主体土建内容外,还应该写明附属工程以及是否包括给排水和电器安装) . 第二条 工程造价决算方式:
  1. 工程造价计算公式:工程造价=(××定额直接费+材料差价)×(1+ \%).即按实际完成工程量,套用 《××××定额》 计算直接费,加上施工期间相对应的《××市建设工程造价管理信息》信息价计算出的材料差价,另外取 \%综 合费为最后决算价(人工费和机械费不另调整). 与本项目主体工程相关的所有辅助工程和零星工程均按上述造价计算公式决算.必须全额以建筑统一税务 发票进行结算付款. 本工程辅助的水电安装工程按 (约定套用的定额与费率) 结算。
  2. 工程量计算依据为:设计图纸,设计变更图纸或联系单,隐蔽工程量签证,其他工程量增减联系单,本工程辅 助工程联系单. 第三条 工程款支付: 甲方通知乙方开工后,乙方一周内拿出预算.甲方接到预算后一周内完成预算审核,凭审核后的预算造价付备 料款 30\%,以后按实际完成工程量的 70\%比例付进度款,并扣回备料款.实际完成工程量(即工程进度)由甲方 现场管理员确定,如乙方有严重异议的,双方可以根据实际完成的工作量参照审定后的预算书进行计算确定. 工程竣工时,进度款不超过预算的 70\%,工程竣工验收合格并审核决算后一个月,付足工程款的 95\%,其余 5\% 作为质保金,满一年后付清.每笔工程款必须全额凭建筑统一税务发票进行付款. 工程进度款的支付,甲方应在收到乙方正式发票后的三个工作日内,办理好付款审核手续,支付给乙方. 第四条 工期:
  1.本工程自接到甲方开工通知的 日起开始计算工期,到竣工并通过甲方预验收之日止,计算实际工期.工期为 天.工期每延误一天处罚 元(从 履约金中扣除).遇不可抗力影响而不能正常施工的,必须在不可抗力终止后 24 小时内经甲方代表签证认可 后方可顺延工期.
  2.乙方在签定合同时,应该按照合同的总工期要求,制定施工进度表(即分阶段工期计划)作为本合同的附件. 由于乙方施工管理不力,施工进度缓慢,分阶段工期延误天数超过施工进度计划 35\%的,甲方有权中途解除合 同,解除合同后,按本合同第三条的相关条款结算并处罚.分阶段工期延误天数未超过施工进度计划 35\%的, 每延误一天处罚 元,不抵扣总工期处罚. 第五条 施工组织管理:
  1. 甲方委派 为本工程管理负责人,委派 为本工程现场管理代表,并代表甲方进行现场施工管理和监督,二 人共同负责隐蔽工程的验收签证,隐蔽工程量的签证,工程图纸变更的签证,工程量增减的签证.未经上述二人 共同签字,所有签证无效.
  2. 乙方委派 为项目经理,指派 为现场施工员,乙方的施工员在整个施工期间必须在现场从事施工管理,并 全权代表乙方进行现场施工管理和所有签证手续的签字.乙方未经甲方同意不得擅自撤换施工员;乙方施工 员不服从甲方指挥的,甲方可以要求乙方撤换施工员,乙方不得拒绝. 第六条 工程质量监督 乙方必须严格按设计要求施工.甲方指派现场管理代表(或委托监理公司)对工程质量进行监督:① 砼必须进 行随机取样做试块试验,建筑用的钢材必须做好抗弯抗拉试验,试压费,试验费由乙方负担;② 工程具备隐蔽
条件时,先由乙方自检,并在验收前 12 小时以内书面形式通知甲方现场代表验收,经甲方工程负责人和现场 管理代表以及监理人员质量验收合格或确认数量并在验收记录上签字后,乙方方可进行隐蔽和继续施工. 出现下列情形之一的,甲方有权责令乙方停止施工和终止合同,并作违约处理: 拒绝或干扰甲方进行质量抽样检查的; 隐蔽工程或其他局部工程验收不合格又拒不返工,或返工以后仍然不合格的;
  3. 钢材,水泥等主要建筑材料没有质保书或经过抽检不合格,而继续用于施工的; 未经甲方和设计部门同意不按图纸施工的; 不服从甲方整体工程协调,施工过程中拒不接受甲方指挥的; 乙方因违反上述 5 条而被终止合同后,乙方已经完成的工程量按本合同第四条决算后,乘以 80\%作为应付工 程款,其余 20\%作为弥补甲方损失,并处没收全部合同履约金. 第七条 施工现场管理责任 乙方对现场管理,安全生产,保卫等工作负全部责任.所有安全事故责任乙方自负.如果违章施工,甲方有权制 止,制止不服从的可以解除本合同,并按本合同第三条的相关条款结算并处罚. 第八条 合同履约金及违约处罚 合同签订时乙方向甲方交履约金 万元,工程竣工验收合格一周内退还乙方(剔除处罚款).在履行合同过程中, 乙方有明显延误工期或有严重偷工减料等质量问题,且不采纳甲方建议又不积极采取措施的,甲方有权终止 执行合同,并没收履约金. 乙方在施工过程中,不服从甲方现场管理但尚未构成严重违约的,每次处以 200 元的罚款,从工程决算款或履 约金中扣除. 第九条 前期要求: 乙方在开工前,必须与甲方和设计部门进行施工图交底,并向甲方递交《施工计划》,《施工组织》,《施工质 量保证书》,《安全生产责任书》. 第十条 本合同未尽事宜,经双方协商后,另行补充条款. 第十一条 本合同一式六份,甲乙双方各执三份. 甲方(盖章): 乙方(盖章) : 代表人: 代表人: 合同签订日期: 合同签订地点:  

相关内容

最新的[合同范本]工程招标书范本

  最新的[合同范本] 最新的[合同范本]工程招标书范本?最新的[合同范本]工程招标书范本 目 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第十章 录投标须知……………………………………………… 合同条件……………………………………………… 合同协协议条款……………………………………… 合同格式……………………………………………… 技术规范……………………………………………… 投标书………………………………………………… 工程预算书…………………………………………… 资质及相关资 ...

最新的[合同范本]工程招标书范本

  最新的[合同范本] 最新的[合同范本]工程招标书范本?最新的[合同范本]工程招标书范本 目 录第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章投标须知……………………………………………… 合同条件……………………………………………… 合同协协议条款……………………………………… 合同格式……………………………………………… 技术规范……………………………………………… 投标书………………………………………………… 工程预算书…………………………………………… 资质及相关资料………… ...

海南琼海新和成[合同范本]工程招标书范本

  最新的[合同范本]工程招标书范本 目 录第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章投标须知……………………………………………… 合同条件……………………………………………… 合同协协议条款……………………………………… 合同格式……………………………………………… 技术规范……………………………………………… 投标书………………………………………………… 工程预算书…………………………………………… 资质及相关资料………………………………………第九章: 施工组织设计…………… ...

合同范本

  建 设 工 程 委 托 监 理 合 同(GF 一 2000?0202)中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 国 家 工 商 行 政 管 理 局 二 000 年二月制定GF20000202建设工程委托监理合同第一部分建设工程委托监理合同委托人 方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称: 工程地点: 工程规模: 总投资: 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理 ...

合同范本

  水利工程施工监理合同 水利工程施工监理合同 施工工程名称: 工程地点: 合同编号: 委 监 托 人: 理 人: 青海科兴水电工程监理咨询有限公司 年 月 日签订日期:中华人民共和国水 利 部 国家工商行政管理局监制水利工程施工监理合同书委 托 人: 监 理 人: 青海科兴水电工程监理咨询有限公司 依据 《中华人民共和国合同法》 等有关法律、 法规, 下简称委托人) ,委托 供 协商一致,订立本合同。 一、工程概况 1. 工程名称: 2. 建设地点: 3. 工程等别(级) : 4. 工程总投资(人 ...

合同范本

  网 站 维 护 合 同 书合同编号:( )服务项目名称: 网站维护委 托 单 位 :(甲方)(合同章)网站维护单位:(乙方)(合同章)合同登记机关:(专用章)签订日期:2010 年月日合同有效日期:2010 年 月 日至 年 月 日依据《中华人民共和国合同法》的规定,合同双方就网站维护 项目的技术服务,经协商一致,签订本合同。 服务内容、方式和要求: 一、服务内容、方式和要求: 更改周期: 二、甲方的权利和义务 个工作日1、按照约定提供工作条件,完成配合事项. 2、负责根据合同的要求按期付款. ...

合同范本

  劳动合同样本   上海有限公司(以下简称甲方)经考核,决定录用(以下简称乙方)为正式职工,经双方协商,订立合同如下:   1、双方合同期为三年,从 年 月 日起至 年 月 日止。其中,从 年 月 日起至 年 月 日为试用期。   在试用期内,甲方认为乙方不符合录用条件的,可以随时解除劳动合同。乙方也可以随时解除本合同。   劳动合同期满,即行终止,经双方协商一致,可续订劳动合同,续订期以续订合同为准。   甲方人力资源根据公司工作经 ...

合同范本

  房屋出租合同出租方(以下简称甲方) : 承租方(以下简称乙方) : 甲乙双方就房屋租赁相关事宜,经协商一致,订立本合同。 一、甲方出租乙方的商业房位于面积约为 50 平方米。 二、租赁期为壹年,自年月日起至年 月日止租金为元,本协议签定的同时一次性付清,水、 电费据实缴纳,每结算。乙方未能按上述规定交纳费用时, 甲方有权按日息百分之五收取滞纳金,逾期一个月仍未交纳时,甲方 有权单方解除本合同。 三、为保证合同的正常履行,乙方须交纳保证金元,保证期 至本合同履行完毕。 四、租赁期间内,承租房屋的日 ...

合同范本

  甲方:(管理决策人) 乙方:(共同经营人) 丙方:(共同经营人) 甲、乙、丙、三方经充分协商,在平等自愿的基础上就入股出资经营事宜达成 如下协议: 一、公司的名称为,经营场所位于 。(暂时经营场所,如有搬迁,另作说明) 二、经营范围:。 三、甲、乙、丙三方的姓名1、甲方: 2、乙方: 3、丙方: 四、经营期限:自 年月日至?年月?日。 五、出资方式及数额1、甲方以万元人民币出资; 2、乙方以万元人民币出资; 3、丙方以万元人民币出资。 乙方给予甲方伍仟元整做为入股保证金。 以保证在经营期限内不退 ...

合同范本

  房屋租赁合同样本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=2019 ?劳动合同书样本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=2131 ?有限公司章程范本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=283 ?合作协议书范本(二) http://www.64365.com/contract/show.asp?id=2695 ?合作协议书 http://www.64365 ...

热门内容

xx村村党建工作典型材料

  凉东村党建工作典型材料凉东村位于凉水河子镇镇政府东部,辖 8 个村民小组,其 中自然屯 1 个(凉东屯) ,全村 275 户,人口 1055 人,有耕地 2001 亩,旱田 1253 亩,水田 748 亩。交通十分便利,营白、姜 靖公路在该村通过。近年来,为确保党对农村各项政策的贯彻 落实,我村以“三强”为抓手,不断提升党建工作水平,有力 推动了全村政治文明、物质文明、精神文明的发展。 一、强核心,充分发挥村党支部领导核心作用 加强班子队伍建设。 (一)加强班子队伍建设。 建立健全各党小组,设立 ...

又一起物业管理纠纷案

  又一起物业管理纠纷案上诉人杨元火因物业管理纠纷一案,不服上海市徐汇区人民法院(2000)徐民初字第 371 号 民事判决,向本院提起上诉。本院于 2000 年 9 月 4 日立案后,依法组成合议庭,于 2000 年 10 月 11 日公开开庭审理了本案。上诉人杨元火及其委托代理人徐凤英,被上诉人上海明佳物业管 理有限公司(以下简称明佳物业公司)的委托代理人张紫青、潘维平到庭参加诉讼,本案现已审 理终结。原审判决认定,明佳物业公司是杨元火所有的明佳公寓 2701 室的前期物业管理单位,双方 因交付 ...

用word快速绘制工程进度计划表

  用 word 快速绘制工程进度计划表1.标题文字:当然是将进度计划的标题等东西打上去,并排好版. 2.选择字号:在这之前,建议选定当前空行的回车符,将字号改成 做的好处就是表格的行稿 将被调整为该字号的行高. 设为横向. 你想在表格里填入汉字的 字号,这样3.页面设置:如果是横向打印,先在页面设置→纸张中将纸张方向4.插入表格:输入行,列的时候一定要估计好,这里以月进度为例, 一个月按 31 天绘制,还应该有序号, 分项工程名称,工程量, 单位等,表格准备横向绘制,以 31 天中的每一天为一个单 ...

黄金投资的特点

  为什么要投资黄金? 在投资市场上, 供投资者选择的投资品种十分丰富。 为什么要选择黄金投资呢?黄金投资与 其它形式的投资到底有哪些方面的优势呢? ①在税收上的相对优势 黄金可以算是世界上所占税项负担最轻的投资项目了。其交易过 程中所包含的税收项目,基本上也就只有黄金进口时的报关费用了。与此相比之下,其它的 不少投资品种,都存在着一些容易让投资者忽略的税收项目。例如,在进行股票投资时,如 果需要进行股票的转手交易,还要向国家交纳一定比例的印花税。如此计算下来,利润将会 成比例的减少,如果是进行大宗 ...

高速公路公司年度安全生产工作报告

  强化责任 狠抓落实 全面开创 公司安全生产工作新局面 全面开创**公司安全生产工作新局面 开创??在 年度安全生产 安全生产工作会议上的讲话 ??在 2011 年度安全生产工作会议上的讲话***(2011 年**月**日)每年的安全生产工作会议是一项非常关键、非常重要的 会议。会议年年开,内容很多,中心却只有一个,就是要再 次强调安全生产工作的极端重要性,提高认识,进一步落实 责任,加强管理,认真做好各项安全生产工作,确保公司安 全稳定和谐发展。现在,我代表公司安委会向大家作 2011 年度安全 ...