建筑装饰工程施工合同(浅水湾样板房)



建筑装饰工程施工合同
发包方(甲方) 江苏万城置业集团 : 承包方(乙方) 如皋市龙泉给排水设备有限公司 : 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条 例的规定》,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 》 第 1 条 工程概况
  1.1 工程名称: 浅水湾 31#楼样板房装饰
  1.2 工程地点: 浅水湾
  1.3 承包范围: 六套(五楼两套、四楼四套)
  1.4 承包方式: 双包

  1.5 工期:本工程自 2009 年 12 月 10 日开工, 2010 年 2 月 10 日竣工,工期: 60 日历天
  1.6 工程质量:合格
  1.7 合同价款约(人民币大写) 伍拾万元 : 第 2 条 甲方工作
  2.1 开工前 2 天,向乙方提供经确认的施工图纸或作法说明 肆 份,并向乙方进行现场交底。全部腾空房屋,清除影响施工的障碍物。 向乙方提供施工所需的水、 电、 气及电讯等设备, 并说明使用注意事项。 办理施工所涉及的各种申请、批件等手续。
  2.2 指派 张健 为甲方驻工地代表,负责合同履行。对工程质量、 进度进行监督检查,办理验收、变更、登记手续和其它事宜。
  2.3 委托 监理公司进行工程监理,监理公司任命 为 。
总监理工程师,其职责在监理合同中应明确,并将合同副本交乙方 壹 份。
1

  2.4 负责保护好周围建筑物及装修、设备管线等不受损坏,并承担 相应费用。
  2.5 如确实需要拆改原建筑物结构或设备管线,负责到有关部门办 理相应审批手续。
  2.6 协调有关部门做好现场保卫、消防、垃圾处理工作,并承担相 应费用。 第 3 条 乙方工作
  3.1 参加甲方组织的施工图纸或作法说明的现场交底,拟定施工方 案和进度计划,交甲方审定。
  3.2 指派 王小祥 为乙方驻工地代表,负责合同履行。按要求组织 施工,保质、保量、按期完成施工任务,解决乙方负责的各项事宜。
  3.3 严格执行施工规范、安全操作规程、防火安全规定、环境保护 规定。严格按照图纸或作法说明进行施工,做好各项质量检查记录。参 加竣工验收,编制工程结算。
  3.4 遵守国家或地方政府及有关部门对施工现场管理的规定,妥善 保护好施工现场周围建筑物、设备管线,不受损坏。做好施工现场保卫 和垃圾清除等工作, 处理好由于施工带来的扰民问题及周围单位 (住户) 的关系。
  3.5 施工中未经甲方同意或有关部门批准,不得随意拆改原建筑物 结构及各种设备管线。
  3.6 工程竣工未移交甲方之前,负责对现场的一切设施和工程成品 进行保护。 第 4 第 关于工期的约定
  4.1 甲方要求比合同约定的工期提前竣工时,应征得乙方同意,并 支付乙方因赶工采取的措施费用。
2

  4.2 因甲方未按约定完成工作,影响工期,工期顺延。
  4.3 因乙方责任,不能按期开工或中途无故停工,影响工期,工期 不顺延。
  4.4 因设计变更或非乙方原因造成的停电、停水、停气及不可抗力 因素影响,导致停工 8 小时以上(一周内累计计算) ,工期相应顺延。 第 5 条 关于工程质量及验收的约定
  5.1 本工程以施工图纸、作法说明、设计变更和《建筑装饰工程施 工及验收规范》 (JGJ73-
  91) 《建筑安装工程质量检验评定统一标准》 、 (GBJ300-
  88)等国家制订的施工及验收规范为质量评定验收标准。
  5.2 本工程质量应达到国家质量评定合格标准。甲方要求部分或全 部项目达到优良标准时,应向乙方支付由此增加的费用。
  5.3 甲、乙双方应及时办理隐蔽工程和中间工程的检查与验收手续。 甲方不按时参加隐蔽工程和中间工程验收,乙方可自行验收,甲方应予 承认。若甲方要求复验时,乙方应按要求配合。若复验合格,甲方应承 担复验费用,由此造成停工,工期顺延;若复验不合格,其复验及返工 费用由乙方承担,但工期也予顺延。
  5.4 由于甲方提供的材料、设备质量不合格而影响工程质量,其返 工费用由甲方承担,工期顺延。
  5.5 由于乙方原因造成质量事故,其返工费用由乙方承担,工期不 顺延。
  5.6 工程竣工,乙方应通知甲方验收,甲方自接到验收通知未能组 织验收,需及时通知乙方,另定验收日期。但甲方应承认竣工日期,并 承担乙方的看管费用和相关费用。 第 6 条 关于工程价款及结算的约定
  6.1 双方用可调价格
3

  1)可调价格:按照江苏省工程量清单计价《建筑与装饰及安装》 定额,取费按 2009 年版江苏省建设工程费用定额,措施项目费率取上 限值,人工费按 70 元/工日计算,材料、机械费用按施工期内的如皋市 建设工程造价信息,加权平均值,无造价信息的由甲方认价。
  6.2 本工程无预付款,竣工验收后结算后进一次结清。 第 7 条 关于材料供应的约定
  7.1 本工程甲方负责采购供应的材料、设备(见附表一) ,应为符合 设计要求的合格产品,并应按时供应到现场。凡约定由乙方提货的,甲 方应将提货手续移交给乙方,由乙方承担运输费用进入结算。由甲方供 应的材料、设备发生了质量问题或规格差异,对工程造成损失、责任由 甲方承担。甲方供应的材料,经乙方验收后,由乙方负责保管,甲方应 支付材料价值 2 \%的保管费。 由于乙方保管不当造成损失, 由乙方负 责赔偿。
  7.2 凡由乙方采购的材料、设备,如不符合质量要求或规格有差异, 应禁止使用。若已使用,对工程造成的损失由乙方负责。 第 8 条 有关安全生产和防火的约定
  8.1 甲方提供的施工图纸或作法说明,应符合《中华人民共和国消 防条例》和有关防火设计规范。
  8.2 乙方在施工期间应严格遵守 《建筑安装工程安全技术规程》 、 《建 筑安装工人安全操作规程》《中华人民共和国消防条例》和其它相关的 、 法规、规范。
  8.3 由于甲方确认的图纸或作法说明,违反有关安全操作规程、消 防条例和防火设计规范,导致发生安全或火灾事故,甲方应承担由此产 生的一切经济损失。
  8.4 由于乙方在施工生产过程中违反有关安全操作规程、消防条例,
4
导致发生安全或火灾事故,乙方应承担由此引发的一切经济损失。 第 9 条 奖励和违约责任
  9.1 由于甲方原因导致延期开工或中途停工,甲方应补偿乙方因停 工、窝工所造成的损失。每停工或窝工一天,甲方支付乙方 1000 元。 甲方不按合同的约定拨付款,每拖延一天,按付款额的 10 \%支付滞纳 金。
  9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方 500 元 违约金。甲方要求提前竣工,除支付赶工措施费外,每提前一天,甲方 支付乙方 500 元,作为奖励。
  9.3 乙方按照甲方要求,全部或部分工程项目达到优良标准时,除 按本合同
  5.2 款增加优质价款外,甲方支付乙方 10 元/?建筑面积,作 为奖励。
  9.4 乙方应妥善保护甲方提供的设备及现场堆放的家具、陈设和工 程成品,如造成损失,应照价赔偿。
  9.5 甲方未办理任何手续,擅自同意拆改原有建筑物结构或设备管 线,由此发生的损失或事故(包括罚款) ,由甲方负责并承担损失。
  9.6 未经甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物结构或设备管线,由此 发生的损失或事故(包括罚款) ,由乙方负责并承担损失。
  9.7 未办理验收手续,甲方提前使用或擅自动用,造成损失由甲方 负责。
  9.8 因一方原因,合同无法继续履行时,应通知对方,办理合同终 止协议,并由责任方赔偿对方由此造成的经济损失。 第 10 条 争议或纠纷处理
  10.1 本合同在履行期间,双方发生争议时,在不影响工程进度的前 提下,双方可采取协商解决或请有关部门进行调解。
5

  10.2 当事人不愿通过协商、调解解决或者协商调解不成的,本合同 在执行中发生的争议双方同意向如皋市人民法院起诉。 第 11 条 其它约定 第 12 条 附则
  12.1 本工程需要进行保修或保险时,应另订协议。
  12.2 本合同正本两份,双方各执一份。副本肆份,甲方执壹份,乙 方执叁份。
  12.3 本合同履行完成后自动终止。
甲方(盖章) :
乙方(盖章) :

附表:





甲方供应材料设备一览表
序 号 材料或设备 名 称 规格 型号 单 位 数 量 单 价 供应 时间 送达 地点 备 注
灯具、开关插座 卫生洁具 家用电器 空调 地板
6
7  

相关内容

建筑装饰工程施工合同(浅水湾样板房)

  建筑装饰工程施工合同发包方(甲方) 江苏万城置业集团 : 承包方(乙方) 如皋市龙泉给排水设备有限公司 : 按照《中华人民共和国经济合同法》和《建筑安装工程承包合同条 例的规定》,结合本工程具体情况,双方达成如下协议。 》 第 1 条 工程概况 1.1 工程名称: 浅水湾 31#楼样板房装饰 1.2 工程地点: 浅水湾 1.3 承包范围: 六套(五楼两套、四楼四套) 1.4 承包方式: 双包1.5 工期:本工程自 2009 年 12 月 10 日开工, 2010 年 2 月 10 日竣工,工期: ...

建筑装饰工程施工合同范本

  建筑装饰工程施工合同第一部分 合同条件一、词语含义及合同文件 下列词语除协议条款另有约定外, 第一条 词语含义。在本合同中, 应具有本条所赋予的含义: 1.合同:是指为施工工程,发包方和承包方之间达成的明确相互权 利和义务关系的协议。包括合同条件、协议条款以及双方协调同意的与 合同有关的全部文件。 2.协议条款:是指结合具体工程,除合同条件外,经发包方和承包 方协商达成一致意见的条款。 3.发包方(简称甲方) :协议条款约定的具有工程发包主体资格和 支付工程价款能力的当事人。 甲方的具体身份、发 ...

关于使用建筑装饰工程施工合同示范文本的通知

  关于使用建筑装饰工程施工合同示范文本的通知沪建建(97)第 0663 号 各区、县建设委员会(建设局)、工商行政管理局: 根据建设部、国家工商行政管理局建监〔1996〕585 号《关于印发建筑装饰工程施工合同示 范文本的通知》精神,为适应建筑装饰业的发展,加强依法管理,规范合同行为,维护承发包双 方的权益和建筑市场秩序,现结合本市实际,提出意见如下: 一、自 1997 年 10 月 1 日起本市行政区域内建筑装饰工程施工承发包双方,应当参照使用“建筑 装饰工程施工合同”示范文本(以下简称:合同示 ...

建筑装饰工程施工合同书

  建筑装饰工程施工合同书发包方(以下简称甲方) : 联系地址: 电话: 承包方(以下简称乙方) : 联系地址: 电话: 资质等级: 传真: 资质证书号: 传真:根据《中华人民共和国合同法》《全国室内装饰设计单位、施工企业 、 管理规定》《建筑装饰工程质量验收规范》 、 (GB50210-2001)《全国室内 、 装饰行业管理暂行规定》 《中华人民共和国行业执行标准 和 (QB1838-93) 室内装饰工程质量规范》 ,结合本工程具体情况。经双方协商一致,订立 如下合同条款,共同遵守执行。 第一条 ...

格式一建筑装饰工程施工合同

  格式一建筑装饰工程施工合同(甲种本) 格式一建筑装饰工程施工合同(甲种本)第一部分合同条件 一、词语含义及合同文件 第一条 词语含义。在本合同中,下列词语除协议条款另有约定外,应具有本条所赋予的含义: 1.合同:是指为实施工程,发包方和承包方之间达成的明确相互权 利和义务关系的协议。包括合同条件、协议条款以及双方协商同意的与合 同有关的全部文件。 2.协议条款:是指结合具体工程,除合同条件外,经发包方和承包 方协商达成一致意见的条款。 3.发包方(简称甲方):协议条款约定的具有工程发包主体资格和 ...

建筑装饰工程施工合同甲范本

  (GF-96-0205)建筑装饰工程施工合同(甲种本)发包方(甲方): 承包方(乙方): 合 签 签 同 编 号 : 点 : 期 : 年 月 日订 地 订 日项目中标批准证书号:广东省工商行政管理局监制说明为了规范建筑装饰工程市场行为,维护承发包双方权益, 根据中华人民共和国国家建设部、中华人民共和国国家工商行 政管理局建监[1996]585 号文件和广东省建设委员会、 广东省工 商行政管理局粤建监字[1997]44 号文件之规定,建筑装饰工程 施工合同的签订统一使用国家建设部、国家工商行政管理 ...

建筑装饰装修工程施工合同

  建筑装饰装修工程施工合同发包方(甲方) : 承包方(乙方) : 根据《中华人民共和国合同法》《建筑安装工程承包合同条例》《中 , , 华人民共和国消费者权益保护法》《中华人民共和国价格法》《杭州 , , 市保护消费合法权益条例》 ,以及其他有关法律法规规定的原则,为 保护双方的合法权益,结合本工程的具体情况,双方达成如下协议. 一,工程概况 1,装饰施工地点: 2,住房结构: 施工面积 平方米.3,装饰施工内容:详见附件一《装饰施工内容表》 . 4,承包方式: 5,总价款:¥ 元,大写(人民币) ...

建筑工程室内装饰工程施工合同(二次装修施工合同)

  GF-1999-0201建设工程施工合同( 示范文本 )工程名称: 发 包 人: 承 包 人: 签订日期:二期室内装饰工程 二期室内装饰工程 室内装饰二○一一年六月中华人民共和国建设部 制定 国家工商行政管理局第一部分发包人(全称): 承包人(全称): (甲方) 甲方) (乙方) 乙方)协议书依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有 、 关法律、行政法规,遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本 建设工程施工事项协商一致,订立本合同。一、工程概况工程名称: 工程地点:施 ...

建筑工程施工合同(空)

  建筑工程施工合同二零零年 月1第一部分 协议书发包人(全称) : 承包人(全称) :依照《中华人民共和国合同法》《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规,遵循 、 平等、自愿、公平和诚实信用的原则,双方就本建设工程施工事项协商一致,订立本合同。 一、工程概况 工程名称: 工程地点: 工程内容: 群体工程应附承包人承揽工程项目一览表(附件 1) 工程立项批准文号: 资金来源: 二、工程承包范围 承包范围: 三、合同工期 开工日期: 竣工日期: 合同工期总日历天数 四、质量标准 工程质量标准 ...

消防工程施工合同书

  消防安装工程承包合同书合同编号:建设单位: 施工单位:(以下简称甲方) (以下简称乙方)按照《中华人民共和国合同法》和《建筑安装工程承包合同条例》 的原则,结合本工程具体情况,双方达成如下合同条款。 第一条:工程概况 工程名称: 工程规模: 工程地点: 工程内容: 消防报警系统、消火栓系统 平方米第二条:合同价款及承包形式: 本工程经甲、乙 双方商定,同意 采用 保证消防验收一次性合格通过。工程总价款: 承包方式。即 元;本工程所应交纳的各种税费均由乙方承担 。施工过程中,因消防报建及相关手续 ...

热门内容

各种合同范文网址

  房屋租赁合同样本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=2019?劳动合同书样本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=2131?有限公司章程范本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=283?合作协议书范本(二) http://www.64365.com/contract/show.asp?id=2695?合作协议书 http://www.64365.com ...

外贸业务员必备知识点

  外贸业务员必备知识点做外贸无非是把产品卖出去,赚老外的钱.可是老外凭什么把单下给你呢? 所以最重要的是你要确定你的产品在同类产品中的位置, 包括品牌、 质量、 外观设计、 价格、 功能等等,一个有竞争力的产品才是成功外贸的保障. 有了良好的产品,也不是一上手就是要找客户,之前要做好的几件事明确几个问题: 1. 外贸知识是不是扎实 2. 英语需不需要进一步提高 3. business email 是不是可以写得比较专业 4. 产品是不是熟悉,产品是不是比别人有竞争力,产品优势在哪里,价格还是质量, ...

企业年度规划方法论

  一个企业如何做年度规划?企业年度规划方法论为什么? 为什么?从 哪 儿 挣 钱 ?市场在哪儿? 客户是谁? 怎样满足需求? 如何竞争?管理好成本赢利否?年度规划企 业 如 何 开 源 ? 企 业 如 何 节 流 ?企 业 外 功 企 业 内 功客 户 导 向地域市场 行业/客户 产品/服务如 何 挣 到 钱 ?管理好业务--多赢利点?管理好企业--更多赢利?管理好未来--持久赢利?经 营 导 向年度规划预算 组织职责 考核绩效管理企 业 效 益 最 大 化一个企业的战略规划系统客户资源战略目标核 ...

某工程电梯安装合同\\_secret

  安装正式合同版本(05-10-A)合同编号: ******产 品 安 装 合 同委 托 方单位名称: (章) ******/有限公司 单位地址:受 托 方单位名称: (章) **电梯工程有限公司 单位地址: ******法定代表人: 法人委托人: 电 传 话: 真:法定代表人: 法人委托人: 公司电话:****** 传 真:*******邮政编码: 开户银行: 帐 号:邮政编码:******* 开户银行:********* 帐 号:******************签订地址: 签订日期: 20 ...

很好的申论范文大全

  很好的申论范文大全 很好的申论范文大全 申论范文党的十七大明确提出,要积极发展公益性文化事业,大力发 展文化产业,激发全民族文化创造活力,更加自觉、更加主动地 推动文化大发展大繁荣。为贯彻落实中央精神,在重视发展公益 性文化事业的同时,加快振兴文化产业,充分发挥文化产业在调 整结构、扩大内需、增加就业、推动发展中的重要作用,结合当 前应对国际金融危机的新形势和文化领域改革发展的迫切需要, 特制定本规划。标准表述:当前, 文化产业正面临重要的发展机遇。 综合国力不断提高, 人民群众文化需求日益旺盛 ...