合同范本



水利工程施工监理合同 水利工程施工监理合同 施工
工程名称: 工程地点: 合同编号: 委 监 托 人: 理 人: 青海科兴水电工程监理咨询有限公司 年 月 日
签订日期:
中华人民共和国
水 利 部 国家工商行政管理局
监制
水利工程施工监理合同书
委 托 人: 监 理 人: 青海科兴水电工程监理咨询有限公司 依据 《中华人民共和国合同法》 等有关法律、 法规, 下简称委托人) ,委托 供 协商一致,订立本合同。 一、工程概况
  1. 工程名称:
  2. 建设地点:
  3. 工程等别(级) :
  4. 工程总投资(人民币,下同):
  5. 工期: 二、监理范围
  1. 监理项目名称:
  2. 监理项目内容及主要特性参数: 万元。 青海科兴水电工程监理咨询有限公司 工程 (以 (以下简称监理人)提 监理服务,经双方

  3. 监理项目投资:
  4. 监理阶段: 三、监理服务内容、期限
  1. 监理服务内容: 按专用合同条款约定。
  2. 监理服务期限:自 四、监理服务酬金 监理正常服务酬金为(大写) 人按专用合同条约定的方式、时间向监理人支付。 五、监理合同的组成文件及解释顺序
  1. 监理合同书(含补充协议);
  2. 中标通知书(或委托书) ;
  3. 投标报价书;
  4. 专用合同条款; ,由委托 年 月 日至 年 月 日 。
施工阶段 施工阶段
1

  5. 通用合同条款;
  6. 监理大纲;
  7. 双方确认需进入合同的其他文件。 六、本合同书经双方法定代表人或其授权代表人签名并加盖本单位公章后生效。 七、本合同书正本壹式贰份,具有同等法律效力,由双方各执一份;副本 贰 份,委托 人执 壹 份,监理人执 壹 份。
委托人: 法定代表人: 项目代表: 单位地址: 邮政编码: 电 话:
监理人: 青海科兴水电工程监理咨询有限公司 法定代表人: 或授权代表人: 单位地址: 邮政编码: 电 话: 青海省西宁市昆仑路 18 号 810000 0971-61612
  15、 0971-61612
  15、6111125 qhshgtw@1
  63.com 09710971- 6161211
电子信箱: 传 真:
电子信箱: 传 真:
开户银行: 帐 号:
开户银行:农行西宁市城西支行昆仑路分理处 农行西宁市城西支行昆仑路分理处 帐 行 号: 号: 2828-042001040002204 103851004001
签订地点: :
签订时间:



2
第一部分
通用合同条款
水利工程施工监理合同示范文本( 本合同略) (见<水利工程施工监理合同示范文本(GF-2007-02
  11)>本合同略) 水利工程施工监理合同示范文本 ) 本合同略 第二部分 专用合同条款 监理依据 第三条 本合同的监理依据为: 一、上级有关部门批复的本工程设计文件。 二、建设单位与承包商签订定的施工合同。 三、建设单位与监理单位签订的施工监理合同。 四、有关水利工程建设监理的法律、法规。 委托人的权利 第七条 五、当监理人发生下列违约情形时,委托人有权解除合同:
  1.
  2.
  3. 监理人的权利 第 八条 八、当委托人发生下列违约情形时,监理人有权解除合同:
  1.
  2.
  3. 九、委托人赋予监理人的其他权利:
  1.签发工程移交证书(若不授予则删除此款;若授予应约定监理人的具体权限) ;
  2.签发保修责任终止证书(若不授予则删除此款;若授予应约定监理人的具体权限) ;
  3. 。 未履行监理合同有关条款 。 。 。 未履行监理合同有关条款 。 。 。
3
委托人的义务 第十条 委托人向监理机构免费提供的资料为: 序号 资料名称 业主与承包人签订的施 1 工、设计、设备等合同以 及招标文件 2 3 第十一条 委托人对监理机构书面提交并要求作出决定的事宜作出书面决定,并送达监理机 十一条 构的时限: 一般文件 7 天;紧急事项、变更文件 3 天。 施工、设备等图纸 份数 提供时间 监理进场 后 10 日内 监理进场 后 10 日内 收回时间 监理退场 前 10 日内 监理退场 前 10 日内 保存和保密要求
秘密
秘密
现场食宿、交通、 第十三条 委托人无偿向监理机构提供的工作、生活条件为: 现场食宿、交通、通讯和办 公条件 。详细情况见下表。 序号 1 2 3 4 5 6 名称 生活、办公用 房…… 办公设施、设 备…… 检验、测试设 备…… 交通工具…… 通信设施 其他 (水、 电等) 监理人的义务 (参照双方附件,由双方协商确定) 。 第二十条 监理服务内容: 第二十一条 监理人应当在本合同生效后 7 天内组建监理机构,并进驻现场。 见本工程监理规划和细则 见本工程监理规划和细则 。 。 单位 数量 提供时间 交还时间 管理要求 备注
第二十七条 需旁站监理的工程重要部位是: 需旁站监理的关键工序是: 第三十条 委托人委托监理人主持的分部工程验收: 第三十一条 本合同终止后 的技术、商务等秘密。 30
天内,未征得委托人同意,不得泄露与本合同业务有关
4
监理服务酬金 第三十二条 监理正常服务酬金支付方法: 一、支付方式为: 现金或银行转账
  2、
  3、
  4、 第三十三条 监理附加服务酬金的计取与支付方法: 一、支付时间为: 二、支付方式为: 三、支付时间为: 。 。 。 。
二、支付时间为:
  1、
发包人支付监理服务酬金的 服务酬金 本合同生效后 15 日内,发包人支付监理服务酬金的 30\% 。 监理服务中期支付监理服务酬金的 0\%。 监理服务中期支付监理服务酬金的 60\%。 务中期支付监理服务酬金 监理服务期限到期结清监理服务酬金,不留尾款。 监理服务期限到期结清监理服务酬金,不留尾款。 服务酬金
四、由于非监理方原因超过工期 30 天以上时,超期监理费用按现场实有监理人数和 6 万 元/人.年标准计算。 违约责任 第四十条 委托人违约,应支付给监理人违约金。 违约金: 按通用条款有关条文办理 。
第四十一条 因委托人延期支付监理服务酬金而向监理人支付逾期付款违约金的计算办法: 第四十二条 监理人违约,应支付给委托人违约金。 争议的解决 第四十三条 争议调解、仲裁机构: 一、争议调解机构为: 二、仲裁机构为: 上级主管部门 工商管理部门 工商管理部门 其 他 第四十五条 委托人对监理人提出并落实的合理化建议的奖励办法为: 第三部分 附 件 本合同监理服务内容: (具体内容由双方协商确定) 。 (一)设计方面。
  1. 核查并签发施工图,发现问题向委托人反映,重大问题向委托人作专题报告。
  2. 主持或与委托人联合主持设计技术交底会议,编写会议纪要。
  3. 协助委托人会同设计人对重大技术问题和优化设计进行专题讨论。
  4. 审核承包人对施工图的意见和建议,协助委托人会同设计人进行研究。
  5. 其他相关业务。 (二)采购方面。
5
。 。


  1. 协助委托人进行采购招标。
  2. 协助委托人对进场的永久工程设备进行质量检验与到货验收。
  3. 其他相关业务。 (三)施工方面。
  1. 协助委托人进行工程施工招标和签订工程施工合同。
  2. 全面管理工程施工合同,审查承包人选择的分包单位,并报委托人批准。
  3. 督促委托人按工程施工合同的约定,落实必须提供的施工条件;检查承包人的开工准备 工作。
  4. 审核按工程施工合同文件约定应由承包人提交的设计文件。
  5. 审查承包人提交的施工组织设计、施工进度计划、施工措施计划;审核工艺实验成果等。
  6. 进度控制。协助委托人编制控制性总进度计划,审批承包人编制的进度计划;检查实施 情况,督促承包人采取措施,实现合同工期目标。当实施进度发生较大偏差时,要求承 包人调整进度计划;向为委托人提出调整控制性进度计划的建议意见。
  7. 施工质量控制。审查承包人的质量保证体系和措施;审查承包人的实验室条件;依据工 程施工合同文件、设计文件、技术标准,对施工全过程进行检查,对重要部位、关键工 序进行旁站监理;按照有关规定,对承包人进场的工程设备、建筑材料、建筑构配件、 中间产品进行跟踪监测和平行监测,复核承包人自评的工程质量等级;审核承包人提出 的工程质量缺陷处理方案,参与调查质量事故。
  8. 资金控制。协助委托人编制付款计划;审查承包人提交的资金流计划;核定承包人完成 的工程量,审核承包人提交的支付申请,签发付款凭证;受理索赔申请,提出处理建议 意见;处理工程变更。
  9. 施工安全控制。审查承包人提出的安全技术措施、专项施工方案,并检查实施情况;检 查防洪度汛措施落实情况;参与安全事故调查。
  10. 协调施工合同各方之间的关系。
  11. 按有关规定参加工程验收,负责完成监理资料的汇总、整理,协助委托人检查承包人的 合同执行情况;做好验收的各项准备工作或者配合工作,提供工程监理资料,提交监理 工作报告。
  12. 档案管理。做好施工现场的监理记录与信息反馈,做好监理文档管理工作,合同期限届 满时按照档案管理要求整理、归档并移交委托人。
  13. 监督承包人执行保修期工作计划,检查和验收尾工作项目,对已移交工程中出现的质量 缺陷等调查原因并提出意见。
  14. 按照委托人签订的工程保险合同,做好施工现场工程保险合同的管理。协助委托人向保 险公司及时提供一切必要的材料和证据。
  15. 其它相关工作。
6  

相关内容

合同范本

  建 设 工 程 委 托 监 理 合 同(GF 一 2000?0202)中 华 人 民 共 和 国 建 设 部 国 家 工 商 行 政 管 理 局 二 000 年二月制定GF20000202建设工程委托监理合同第一部分建设工程委托监理合同委托人 方协商一致,签订本合同。 一、委托人委托监理人监理的工程(以下简称“本工程”)概况如下: 工程名称: 工程地点: 工程规模: 总投资: 二、本合同中的有关词语含义与本合同第二部分《标准条件》中赋予它们的定义相同。 三、下列文件均为本合同的组成部分: ①监理 ...

合同范本

  康筑阳光水岸园林景观设计深圳纪乐园林环境景观设计合同项目名称: 阳光水岸园林景观 园林景观设计工程 项目名称: 阳光水岸园林景观设计工程 贵州康筑房地产开发有限责任公司 康筑房地产开发有限责任 建 设 方: 贵州康筑房地产开发有限责任公司 设 计 方: 深圳市纪乐园林景观设计有限公司(以下简称本项目) 以下简称本项目) (以下简称甲方) 以下简称甲方) (以下简称乙方) 以下简称乙方)甲方委托乙方承担阳光水岸园林景观设计项目,经双方友好协商,签 阳光水岸园林景观设计 阳光水岸园林景观设计 订本合 ...

合同范本

  商务女裤典范河南省百苑服饰有限公司甲方: 乙方: 双方依据《中华人民共和国合同法》等有关法规,本着平等自愿,互惠互利的原则,充分友好的协商如下协 议,以示双方信守。 一、代理地区经营权限: 1)甲方同意将品牌女装在经销权授予乙方。 2)乙方不得擅自转让,乙方未经甲方授权同意不得跨越权限范围以外的地方销售品牌女装, 甲方也不能在同地区授权他人经销同品牌产品。 3)甲方对乙方订最低销售数元/每月,并于三个月对乙方考核一次,对完不成指标的代理商, 公司有权取消其代理权。 二、保证金(代理金) : 1) ...

合同范本

  甲方:(管理决策人) 乙方:(共同经营人) 丙方:(共同经营人) 甲、乙、丙、三方经充分协商,在平等自愿的基础上就入股出资经营事宜达成 如下协议: 一、公司的名称为,经营场所位于 。(暂时经营场所,如有搬迁,另作说明) 二、经营范围:。 三、甲、乙、丙三方的姓名1、甲方: 2、乙方: 3、丙方: 四、经营期限:自 年月日至?年月?日。 五、出资方式及数额1、甲方以万元人民币出资; 2、乙方以万元人民币出资; 3、丙方以万元人民币出资。 乙方给予甲方伍仟元整做为入股保证金。 以保证在经营期限内不退 ...

合同范本

  房屋租赁合同样本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=2019 ?劳动合同书样本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=2131 ?有限公司章程范本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=283 ?合作协议书范本(二) http://www.64365.com/contract/show.asp?id=2695 ?合作协议书 http://www.64365 ...

合同范本

  房屋转租合同合同双方当事人: 转 租 方(甲方) : 受转租方(乙方) : 根据《中华人民共和国合同法》《北京市房屋租赁条例》的规定,甲、乙双方在平等、 、 自愿、 公平和诚实信用的基础上, 经协商一致, 就甲方将其依法承租的房屋转租给乙方使用、 收益、由乙方向甲方支付租金等事宜、订立本合同。 一、转租房屋的情况 1-1 甲方依法承租的座落于 (公有 居住/非公有居住)房屋已(书面告知公房出租人/按房屋租赁合同的转租约定/征得房屋出租 人书面同意) ,由甲方将上述承租房屋(全部/部分)即号室(以 ...

合同范本

  汽 车 买 卖 合 同出卖人: 出卖人: 买受人: 买受人: 汽车金额: 一、 汽车金额: (汽车品牌型号颜色价格备注) 二、交车方式: 交车方式: 交车地点: 付款方式:交车时间: 付款时间:三、质量维修: 质量维修: 1、出卖人向买受人出售的汽车,其质量必须符合国家颁布的汽车质量 出卖人向买受人出售的汽车, 标准。 标准。 2、出卖人向买受人出售的汽车,必须是在《全国汽车、民用改装车和 出卖人向买受人出售的汽车,必须是在《全国汽车、 摩托车生产企业及产品目录》上备案的汽车。 摩托车生产企业及 ...

合同范本

  日志分享给好友转到我空间复制网址 日志地址:请用Ctrl+C复制后贴给好友。隐藏签名档小字体选用该信纸 上一篇 下一篇 返回日志列表 [转] 合同范本大全 转载自 水晶玻璃 转载于2010年06月18日 23:38 阅读(5) 评论(0) 分类: 个人日记 举报 合同范本大全 合同范本大全?房屋租赁合同样本 http://www.64365.com/contrac ...

合同范本

  以后有用的上的时候) 合同范本 300 例(以后有用的上的时候)房屋租赁合同样本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=2019 ?劳动合同书样本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=2131 ?有限公司章程范本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=283 ?合作协议书范本(二) http://www.64365.com/contract/show.asp ...

合同范本

  合同范本 300 例 以后有用的上的时候) (以后有用的上的时候)?房屋租赁合同样本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=2019 ?劳动合同书样本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=2131 ?有限公司章程范本 http://www.64365.com/contract/show.asp?id=283 ?合作协议书范本(二) http://www.64365.com/contract/show.a ...

热门内容

Lenovo绩效

  联想公司岗位责任体系人力资源部角色转变的挑战业务能手计划自己的工作 为工作争取资源 衡量自己工作 ……管理能手帮助下属/ 帮助下属/团队制定计划 为团队争取/ 为团队争取/调配资源 衡量下属/ 衡量下属/团队工作 ……千里之行始于足下岗位责任体系框架职 责 目 标 层 层 向 下 分 解 公司战略 组织结构 公司目标 部门年度目标 职 责 目 标 级 级 往 上 实 现部门宗旨职责 部门绩效 部门季度目标 考核 处职责 岗位职责 处季度目标 岗位目标 岗位职责描述 岗位绩效考核岗位责任体系的主要 ...

菊花半年度总结

  2006年上半年工作汇报 2006年上半年工作汇报汇报人:武文斌丹东菊花电器(集团)公司 2006年7月1上半年的工作概况植入鑫茂文化和理念? ? ?转变员工观念背景:饭山清算,其他企业相继面临停产 “实现自我,奉献社会”,做好丹东的鑫茂人 16字经营方针:“转变观念、聚集人气、改观面貌、 攻克项目”发挥团队精神? ? ? ?解决深层次矛盾分流买断,完善体制改革 重核工龄,合理节俭费用 深入调研,找出“两头小中间大”的症结 抓大放小,启动国债DV-R项目2上半年工作概况实行扁平化管理 重塑公司形 ...

合同履行地:一字不能差!

  新旧支票交叉使用 诉银行赔偿被驳回自 2005 年 1 月 1 日起,各商业银行统一按要求开始发行新版支票,在新旧支票交叉使用期间 关系处理不当,导致各商业银行被诉讼。日前,市第二中级法院对北京某律师事务所诉工商总行支 票买卖合同纠纷案作出终审裁定,驳回律师事务所的起诉,维持原判。2004 年 3 月至 2005 年 1 月间, 北京某律师所在某工商支行购买了空白转账支票和现金支票各 1 本。2005 年 7 月 7 日,该所在使用购买的支票时,发现购买的支票已由该支行单方面作废,在要 求更换或 ...

安达信咨询公司的咨询模板

  Business Consulting业务流程优化设计培训二OOO年七月十五日 年七月十五日 2000 安达信公司版权所有1培训内容I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. 附录 2000 安达信公司版权所有何谓流程 业务流程重组的构成要素 业务流程重组的涵盖范围 业务流程重组的主要工作 如何评价现有业务流程 如何设计未来业务流程 业务流程重组的关键成功要素 咨询人员在业务流程重组项目中的作用 流程设计应遵循的原则 流程设计工具的介绍 手册与部门职责的编制 ...

绿叶幼儿园各项规章制度

  绿叶幼儿园各项规章制度幼儿园党支部工作制度一、党支部工作要求 1、宣传、贯彻、执行党的路线、方针、政策,维护国家的法令、法规, 充分发挥每个党员的先锋模范作用,团结、组织党内外的干部、群众努力完 成本单位担负的任务。 2、组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论,学习党的 基本知识和党的路线、方针、政策,学习科学文化和业务知识。 3、对党员进行教育、管理与监督,提高党员素质,增强党性,严格党 的组织生活,维护党的民主集中制原则,抓好组织建设,积极稳妥地发展新 党员,按党章党规教育党员,鉴 ...